通过签订合同协议，双方可以明确约定合作的期限、价格、数量以及质量要求等重要条款，减少争议的发生。以下是小编为大家收集的合同协议范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
安装协议书
（甲方）经营出售的_______品牌空调商品，现委托给乙方安装，为了长期友好合作，双方应遵守以下条款：
一、 乙方具有相应的技术资质证明、专业的安装队伍，熟悉制冷技术原理，具 有熟练安装和维修制冷空调器的能力，有相应的工具装备。
二、 乙方上门安装空调时，遵守品牌厂家的执行标准，做到仪表大方、着装整 齐，不得在安装过程中向用户吃拿卡要，如果造成投诉，甲方依据厂家相应的处罚标准将对乙方进行处罚。
三、 乙方在安装完成后，及时向甲方提供安装卡，以便甲方向厂家报单。
四、 空调安装过程中因自身质量问题不能安装或不能正常使用的甲方应及时调 换，如因乙方安装操作不当致使空调不能正常使用，乙方应在24小时之内上门维护，直至故障排除。乙方应遵守厂家制定的安装质保____个月的标准，在此期间空调因安装造成的故障，乙方应及时上门维护。
五、 乙方应严格执行安全操作标准，安装过程中因操作不当造成自身安全问题， 乙方自己承担责任。
六、 甲方对乙方的安装费用进行按月及时结算，不得拖欠。
未尽事宜：
甲方：河南海仙子科贸有限公司（盖章）
乙方：（盖章） 代表签字：
代表签字:
日期：20xx年x月xx日
安装协议书
1、甲方委托乙方安装(拆卸)一台qtz型塔吊，时间______年____月___日至______年___月____日完成。
2、安装地点：灵武市中银欧景豪庭二期工地，由甲方负责清理现场障碍物，并提供所需的配电资源。安装前甲方应向乙方提供符合厂家说明书的砼基础及相关塔吊手续。
3、甲方制作基础前，应避免塔吊间打架互碰、带地下室工程，应注意基础深度与地下室深度一致，保证砼基础坚固，如因上述情况，造成塔吊倒翻等一切损失均由甲方负责，由此导致的验收不合格，乙方概不负责。
4、由乙方向甲方提供塔吊安装(拆卸)方案，资质证书，技术交底等相关资料。
5、在安装和调试过程中，甲方应无偿向乙方提供2-3名力工以及调试的试件。
6、乙方在立、放塔过程中所发生的工伤事故，属于甲方责任甲方承担，属于乙方责任乙方承担。
7、塔吊安装或拆卸完工后甲方必须付清乙方人工费、吊车费和运输费。手续费等塔吊经检测部门检验合格后，甲方一次性付清，检测费由甲方承担，检测塔吊安装不合格，乙方应及时给予返工，返工费用由乙方承担。
8、塔吊安装或(拆卸)完毕后，经有关部门检测合格后，即乙方工作结束，如以后因甲方操作失误等因素而造成的事故，均和乙方无关。
双方签字后即具法律效力。其它未尽事宜双方可订补允协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
补充协议：__________________________。
甲方代表：_____________乙方代表：_____________。
日期：_____年___月___日日期：_____年____月____日
安装协议书
甲方由于工作需要，准备安装试用乙方的voip宽带网络电话产品，以便能够对乙方的产品性能及质量有更进一步的了解。经双方协商，达成如下协议：
1．甲方决定在_________安装测试乙方的voip宽带网络电话产品。
2．安装的测试的设备型号为：_________，设备销售价格为：_________元／台。
3．测试使用时间为：_________天。
4．甲方需要支付乙方测试安装调试费用_________元整。（测试期结束，甲方购买乙方设备，可免去测试费用）。
5．测试期间，甲方先预付_________元的话费（测试完毕后，根据实际拨打情况，预付话费多退少补）。
6．测试期过后，甲方应在一周之内，支付设备的款项。如甲方不满意乙方产品，测试期过后，乙方收回设备，提供详细的通话清单，结算甲方试用期间的话费。（扣除安装调试费_________元整）。
7．乙方voip宽带网络电话产品，实行_________年保换（人为故障，外观损坏除外），_________年有限保修的原则。
8．设备使用期间，有任何软件故障或网络问题，乙方均应在48小时之内免费上门维护（限_________地区）。
安装协议书
甲方：
乙方：
经甲乙双方共同协商，甲方将____________________________________装饰工程委托给乙方，为明确双方责任，双方共同协商订立合同如下：
1、装饰工程款总款额为，小写。
装饰期限为_____天（自_____年_____月_____日起至_____年____月__日止），装饰内容依照报价表。
2、甲方必须到管理处交清所有费用，办好有关手续，保证施工期间水电正常和施工人员的正常进出，否则乙方拒绝施工。
3、装饰制作过程中新增加或减少项目，必须用书面形式经双方协议签字后才能施工，否则乙方拒绝施工。
4、装饰制作过程中如有不可抗拒的原因或甲方增加项目、资金不到位、停电停水、天气恶劣等，工期顺延。
5、乙方必须按时完工验收，逾期每天按约。
6、施工过程中，甲方发现工程质量问题，向乙方提出整改，乙方如不接受，甲方有权单方面中止合同，款项按实际工程计算。
7、单方终止合，按工程款总额的5﹪赔偿对方。
8、保修期1年，一年内如因乙方工程质量问题引起的维修，不另收费，因人为损坏或自然因素导致而需要维修，按工料计算。
9、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
10、在执行过程中，如遇到分歧，双方本着互相谅解的态度解决，未尽事宜，双方另行协商。
按照乙方呈报给甲方的报价表内容。
1、双方签定合同后甲方付给乙方工程项目款总额的百分之六十。
2、木工施工前甲方再付给乙方工程项目款总额的百分之三十五。
3、完工验收合格，甲方必须付清乙方工程项目过程中所有款项，结清尾款。
本合同经双方签字后生效：
甲方：（签字）乙方：（签字）。
身份证号码：
地址：地址：
电话：电话：
日期：年月日
日期：年月日
天然气民事纠纷协议书
原告人：_，男，__xx年_xx月_xx日出生，住址：_______，身份证号码：_______。被告人：_，男，__xx年_xx月_xx日出生，住址：_______，身份证号码：_______。风险提示：
诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。
另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。诉讼请求：
1、要求被告人_归还向原告_三次所借的人民币_____xx元整（__xx元）。
2、要求被告人_支付原告_约定的借款利息。
3、要求被告人_承担本次诉讼形成的所有诉讼费用。风险提示：
诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。事实与理由：被告人_于__xx年_xx月_xx日，以急需付购房款为由，向原告_借款人民币_____xx元整（__xx元）。原告_收到被告人_亲笔所写借条一份。被告人_又于__xx年_xx月_xx日，以急需周转资金配货为由，向原告_借款人民币_____xx元整（__xx元）。原告_收到被告人_亲笔所写借条一份。被告人_又于__xx年_xx月_xx日，以急需周转资金付会为由，向原告_借款人民币_____xx元整（__xx元）。原告_收到被告人_亲笔所写借条一份。因被告人_丈夫_与原告_既是老亲、又是多年的朋友，所以原告_对于被告人_借款行为和信誉深信不疑。三次累计借款给被告人_xx人民币_____xx元整（__xx元）。原告_与被告人_在借款时口头约定，当原告_急需要钱的时候，提前十五天告知被告人_，被告人_将按时归还所借的钱款。原告_因经营资金紧张及归还他人借款的需要，于__xx年_xx月_xx日向被告人_提出归还所借的人民币_____xx元整（__xx元），并支付相应的利息。原告_与被告人_双方约定__xx年_xx月_xx日归还。到期后，原告_多次要求被告人_按时归还借款。被告人_均以过几天就还甚至说没钱为由，不予归还。严重违背了诚实守信的为人原则。原告_为维护自己的合法权益，请求法院支持为盼！证据和证据来源：
1、被告人_亲笔所写的借条三张。此致：__人民法院附：
1、本诉状副本一份。
2、还款告知书三份。
3、借条复印件三份原告：__xx年_xx月_xx日风险提示：
提起民事诉讼的原告负有举证责任，要能够举出证明案情事实，支持自己诉讼主张的各种证据等等。
注意，列书证，要附上原件或复制件，如系摘录或抄件，要如实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处；列举物证，要写明什么样的物品，在什么地方由谁保存着；列举证人，要写明证人的姓名、住址，他能证明什么问题等。
安装协议书
经甲乙双方友好协商，就工程达成如下协议。
工程地点：_________。
施工工期：_________。
施工方式：包工包料。
施工要求：施工要严格按照图纸规范要求进行施工。
主管道基本情况：山体南侧一条主管道，山体北侧两条主管道，山上从中间一条主管道在两侧及山后分支。主管道向两侧分支应按照实际情况分出多远。管道材质规格：（世通）主管道#75，次管道#50。管道深度在地面以下0.8米—1.0米之间，管道上面需铺设一层砖或石板。
甲方：负责清理现场及验收管道。
乙方：负责挖沟、接管、回填、试压、压强达到8公斤。管道保质期为五年（人为损坏除外），由管道本身质量造成的问题均由乙方负责。
#75，#50管道平均折合为每延米33元。包括开挖、铺设、回填、试压及养护。管道暂估长度为800米，待工程施工成后，管道长度按照实际结算。
1、施工人员进入现场，施工进度50%后，甲方付乙方30%工程款。
2、施工完成后，甲方付乙方30%工程款。
3、工程验收合格后，甲方付乙方30%工程款。
4、质保期满一年后，甲方付乙方10%工程款。
甲方（签字）：_________。
乙方（签字）；_________。
日期：__________________
天然气承包协议书
八、其他约定：
1、甲乙双方协议签订时乙方向甲方交纳安全保证金，材料保证金元。保证金在乙方户完成后，一个月内退还。
2、乙方应文明施工，遵纪守法，不得与他人发生争吵，不得打架斗殴，不得发生盗窃行为，更不能在施工区内随意拉接电源，若发生该类事情，每次处罚五万元，情节严重者，移送司法机关处理，同时乙方五条件退场，乙方所有施工款项不予结算，同时材料保证金概不退还。
3、甲方与乙方签订合同后，乙方必须办好保险，方能进场施工，否则甲方有权不分配施工任务。乙方必须按照双方所约定的数量完成，乙方不得以任何理由中途退出施工现场，否则将不予结算所有施工款项，同时材料保证金将作为违约金概不退还。
九、本协议一式两份，材料保证金到甲方账户后签字生效，甲乙双方各执一份，未经事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议同时具备法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：
乙方：
甲方向乙方提出燃气管道安装申请，乙方确认甲方已具备条件，为保证天然气安装及用户使用安全，明确甲乙双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规，甲乙双方就天然气管道安装和使用达成如下协议：
一、甲方资料：
安装详细地址：
联系人：联系电话：
二、乙方资料：
地址：广元市昭化区元坝镇益昌大道87号。
办公电话：0839—8722722。
三、工程内容：
1、乙方以包工、包料、包验收通过的方式，承包甲方开发的项目居民用户天然气管道工程的设计、施工、安装、调试工程，直至天然气管道工程验收通过并移交各户业主使用。
2、乙方负责协助该工程实施过程中涉及的相关部门和单位，并协调处理施工过程中与居民(村民)及相关单位的关系，确保工程顺利实施。沿公路界的主管道距离公路边公尺以内的青苗一律不予赔偿，公尺以外按政策性赔偿，赔偿费用由甲方承担。
3、乙方在天然气安装工程施工过程中，对损坏的公路、街道和土地负责复原。
四、价格、付款方式。
1、乙方向甲方收取用户的初装费(按县物价部门核价收取)，收取用户初装费元/户。甲方负责一切的自主管网安装、材料费和人工费(含气表),直到燃火使用(炉具用户自购)。
五、设计、施工、安装、调试：
1、乙方负责宣传、组织居民参与并提供居民的花名册。在施工安装过程中如因居民、村民无理阻拦、敲诈等影响工程进展，乙方负责协调处理，确保工程顺利进行。
2、乙方严格按照国家有关施工规范及甲乙双方确认的施工方案(路由)进行施工;。
3、工程施工验收合格后，由乙方负责为甲方进行空气置换，置换工作完成后，双方签订《居民用户用气协议书》，由相关人员进行试点火，点火燃烧正常后，移交甲方用户使用。
六、天然气管道及设施的安全操作使用、维护和改造更新。
3、乙方负责室外公用管道及设施的安全操作运行、维护和改造更新，甲方用户负责自己专用管道及室内天然气设施的安全运行、维护及改造更新。
4、甲方用户确需改造和更新管道及设施，必须向乙方申请，天然气公司接到用户申请后，帮助用户进行专用设施的改造和更新，并合理收取工料费用。
5、天然气管道安装结束后，如甲方提出停止使用天然气所产安装一切费用由甲方承担。
七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字(盖章)后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
天然气安装合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《城镇燃气管理条例》的相关规定，经甲、乙双方平等协商，就天然气安装工程的相关事宜，达成以下一致意见，特签订本协议，供双方共同遵守：
1、从燃气主管道至甲方厂区设备第一个燃气阀门。
2、工程内容：从燃气主管道至燃气表箱的安装工程。（含材料设备及油漆防腐工程）。
3、工程地点：
本工程进场安装时间由甲方根据建设施工和准备工作的情况通知乙方，初定于 年 月 日进场安装，并于 年 月日安装完毕，具体进场时间由甲方确定后通知乙方。因甲方配合、协调原因使工程进展缓慢，工期则顺延。
1、工程计费办法：本工程根据现场工程量，按照现行计价费用规定，经甲乙双方核定，本次入户初装费共计 元（大写:）
2、工程费用给付方式甲方在本合同签订后 日内付乙方总工程款的百分之 即: 元（大写: ），余欠百分之 ，在通气时一次性付清。乙方收款后，开据建筑安装业发票。愈期未付清全部工程款，乙方有权停止供气。
1、乙方严格按照国家现行施工规范及《城镇燃气设计规范》、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、《城镇燃气室内工程施工及验收规范》进行设计、施工、验收，确保工程质量。
2、甲方负责协调小区内管道障碍物。
3、工程必须在验收合格后才能使用，未经验收甲方擅自提前使用，由此而产生的质量及其他问题由甲方承担责任。
4、安装后，非人为因素出现的质量问题，流量计三个月之内包换，管道等燃气设施一年内保修。人为造成的问题由甲方自行负责。一年后调压柜内设施，产权归甲方，需维修、变迁、改动等，乙方按现行安装工程定额计收安装工程费，安装工程费由甲方承担，调压柜的安全管理责任同时归属甲方。
1、甲方的责任和义务
（2）、认真按照乙方告知的施工期间的安全注意事项办事;
（3）、开工前搞好“三通一平”，清理水、电、路故障；
（4）、无偿提供工程必须用的水、电及临时设施；
（5）、无偿提供施工材料、机具的放置场地或房屋；
（6）、制止闲杂人员进入施工现场、负责做好施工中的安全防范事故工作；
（8）、甲方应使用国家质检合格的燃器具，特别是燃气热水器。热水器的设计位置和安装，必须请有设计、安装资质的单位安装；甲方不得擅自变更管线，否则，由此产生的.安全事故由甲方自负。
（二）乙方的责任和义务
（1）、严格按照安全操作规程施工；
（2）、向甲方交待清楚工程施工期间的安全注意事项；
（3）、对本单位的人员及财产安全负责;
（4）、搞好施工现场的管理，做好施工期间的各项安全防范事故工作；
（5）、按规范要求做好竣工资料的收集整理工作。
1、违约责任：一方违背上述条款，则视为违约，应承担另一方的全部经济损失。
2、解决纠纷方式：双方在履行本合同中如发生争议，协商不成的，可在合同签约地人民法院通过诉讼解决。
3、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。本合同一式二份，甲乙双方各持一份，经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
代表：
代表：
开户行:
账号:
电话：
电话：
年 月 日
安装协议书
本着互相信任的原则，就甲乙双方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况。
第二条材料供应的约定。
1.甲方提供的材料。
乙方必须至少提前向甲方提出工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应及时供应到现场，乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的水电材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料。
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合标准、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定。
本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》__________年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字(盖章):________________。
乙方签字(盖章):________________。
_____年_____月_____日。
安装协议书
一、工程名称：_________。
二、合作事项：
1、原胡长敏与南海公司安装合同为我们双方合作基础（复印一份交吕老板存档）。
2、安装费用在原胡的合同中按照南海公司的预算为标准，提取总价的35%交胡和南海公司之后另行在现有这老小区户每户40元付给曹为业务费。
3、现有双方本着原合同精神执行不变。
4、在后从事新小区安装，双方再次协商利益分配比例。
5、合作期间双方本着以诚相处，不玩弄任何手法背叛另一方，结算必须双方到场进行办理结算手续，单方办理视为无效。造成损失背叛方承担一切损失。
6、涉及到原工程的预算书，劳务合同复制一份交现施工一方。
7、工程结算方式按原老合同执行。
8、施工中所有费用及附件都由乙方自理，安全事项由乙方负责，甲方协助处理相关事项。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有法律效率。
_________年_________月_________日。
天然气管道安装合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《城镇燃气管理条例》的相关规定，经甲、乙双方平等协商，就天然气安装工程的相关事宜，达成以下一致意见，特签订本协议，供双方共同遵守：
一、工程范围及内容
1、从燃气主管道至甲方厂区设备第一个燃气阀门。
2、工程内容：从燃气主管道至燃气表箱的安装工程。(含材料设备及油漆防腐工程)。
3、工程地点：
二、工程工期
本工程进场安装时间由甲方根据建设施工和准备工作的情况通知乙方，初定于 年 月 日进场安装，并于 年 月 日安装完毕，具体进场时间由甲方确定后通知乙方。因甲方配合、协调原因使工程进展缓慢，工期则顺延。
三、工程费用及付款方式
1、工程计费办法：本工程根据现场工程量，按照现行计价费用规定，经甲乙双方核定，本次入户初装费共计 元(大写:)
2、工程费用给付方式:甲方在本合同签订后日内付乙方总工程款的百分之 即: 元(大写: )，余欠百分之 ，在通气时一次性付清。乙方收款后，开据建筑安装业发票。愈期未付清全部工程款，乙方有权停止供气。
四、工程质量要求：
1、乙方严格按照国家现行施工规范及《城镇燃气设计规范》、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、《城镇燃气室内工程施工及验收规范》进行设计、施工、验收，确保工程质量。
2、甲方负责协调小区内管道障碍物。
3、工程必须在验收合格后才能使用，未经验收甲方擅自提前使用，由此而产生的质量及其他问题由甲方承担责任。
4、安装后，非人为因素出现的质量问题，流量计三个月之内包换，管道等燃气设施一年内保修。人为造成的问题由甲方自行负责。一年后调压柜内设施，产权归甲方，需维修、变迁、改动等，乙方按现行安装工程定额计收安装工程费，安装工程费由甲方承担，调压柜的安全管理责任同时归属甲方。
五、安全施工及双方的责任和义务：
1、甲方的责任和义务
(2)、认真按照乙方告知的施工期间的安全注意事项办事;
(3)、开工前搞好“三通一平”，清理水、电、路故障;
(4)、无偿提供工程必须用的水、电及临时设施;
(5)、无偿提供施工材料、机具的放置场地或房屋;
(6)、制止闲杂人员进入施工现场、负责做好施工中的安全防范事故工作;
(8)、甲方应使用国家质检合格的燃器具，特别是燃气热水器。热水器的设计位置和安装，必须请有设计、安装资质的单位安装;甲方不得擅自变更管线，否则，由此产生的安全事故由甲方自负。
(二)乙方的责任和义务
(1)、严格按照安全操作规程施工;
(2)、向甲方交待清楚工程施工期间的安全注意事项;
(3)、对本单位的人员及财产安全负责;
(4)、搞好施工现场的管理，做好施工期间的各项安全防范事故工作;
(5)、按规范要求做好竣工资料的收集整理工作。
六、其他事项
1、违约责任：一方违背上述条款，则视为违约，应承担另一方的全部经济损失。
2、解决纠纷方式：双方在履行本合同中如发生争议，协商不成的，可在合同签约地人民法院通过诉讼解决。
3、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。本合同一式二份，甲乙双方各持一份，经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方(签章)：代表：电话：
乙方(签章)： 代 表 ：
年 月 日：
天然气民事纠纷协议书
甲方：________________，性别______，___________年___________月___________日(农历)出生。
乙方：________________，性别______，___________年___________月___________日(农历)出生。
甲、乙双方经平等协商，自愿就土地代耕，达成协议如下：
一、甲方自愿将自己家庭承包经营的______________________________麦稻田委托代耕(乙方从事农林牧鱼即可)给乙方。四至界线：东以_______________为界，西以_______________为界，南以_______________为界，北以_______________为界，面积_______________整，多少以此面积为准。承包期限为_______________年，即_______________年__________月_______________日至_______________年__________月_______________日止。
二、双方商定委托代耕费_______________年共计_______________万元整，于本协议签订时一次性由乙方付清甲方。
三、本合同期满，乙方必须保证将甲方的_______________亩田复耕。合同期间国家粮补由甲方享有，如若交农业税及三税提成由甲方负责交纳。
四、如若合同到期，乙方不能将此田复耕，乙方必须赔偿此田块分配个人每亩面积_______________公斤稻谷、_______________公斤小麦市场行情利润为标准(投入的种子、农药、化肥的费用，别无其它费用)。
五、乙方塘埂外围不得栽树。
六、本协议双方签字即生效，不得反悔，不得违约。如有一方违约，除赔偿给对方造成的实际损失外，加赔_______________万元的违约金。
甲方：_______________乙方：_______________。
__________年__________月__________日。
天然气入户安装合同
六、甲方应严格按照国家规定的燃气管道安装规范进行安装。通气前按照国家规定的标准对燃气管道系统进行总检。
七、乙方负责管道施工期间的维护并不得在甲方已埋设的管道上修建任何建筑物、构筑物，不得在管道两侧____米范围内植树、动土。
八、本合同为甲方委托乙方代理收取天然气入户安装费用。根据自愿、公平原则，乙方直接向甲方交付天然气入户安装费用的，具体内容按本合同规定执行。
不论乙方代收或直接向甲方交付天然气入户安装费用，自乙方全部结清甲方安装费用后，乙方代办甲方与使用天然气的住户签订《天然气使用、服务协议》，并将该协议交用户及甲方各一份。
九、自本合同的小区内正式通气之日起，甲方将中压管网至庭院小区、用户室内管道的全部产权和管理权移交给用户。城市管道燃气管网户外部分属公用设施，无论投资主体及产权归属，均由甲方统一管理、安排使用，任何单位和个人不得干涉、阻挠养护作业和新增用户接管。庭院管网户外部分公用设施，自通气之日起由甲方负责维修。
十、乙方有义务将甲方随合同交付的敬告等安全使用宣传资料及时发放给用户，并告知用户应严格按照《管道燃气安全使用手册》的要求规范操作。
十一、未尽事宜双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十二、本合同自乙方首批应付资金汇到甲方帐户后生效。本合找范文就来同一式陆份，甲方四份，乙方贰份。
附件：安全敬告________份。
甲方：________________。
乙方：________________。
________年____月____日。
甲方:。
乙方:。
依照《中华人民共和国合同法》、《城镇燃气管理条例》的相关规定，经甲、乙双方平等协商，就天然气安装工程的相关事宜，达成以下一致意见，特签订本协议，供双方共同遵守：
一、工程范围及内容。
1、从燃气主管道至甲方厂区设备第一个燃气阀门。
2、工程内容：从燃气主管道至燃气表箱的安装工程。(含材料设备及油漆防腐工程)。
3、工程地点：
二、工程工期。
本工程进场安装时间由甲方根据建设施工和准备工作的情况通知乙方，初定于年月日进场安装，并于年月日安装完毕，具体进场时间由甲方确定后通知乙方。因甲方配合、协调原因使工程进展缓慢，工期则顺延。
三、工程费用及付款方式。
1、工程计费办法：本工程根据现场工程量，按照现行计价费用规定，经甲乙双方核定，本次入户初装费共计元(大写:)。
2、工程费用给付方式:甲方在本合同签订后日内付乙方总工程款的百分之即:元(大写:)，余欠百分之，在通气时一次性付清。乙方收款后，开据建筑安装业发票。愈期未付清全部工程款，乙方有权停止供气。
四、工程质量要求：
1、乙方严格按照国家现行施工规范及《城镇燃气设计规范》、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、《城镇燃气室内工程施工及验收规范》进行设计、施工、验收，确保工程质量。
2、甲方负责协调小区内管道障碍物。
3、工程必须在验收合格后才能使用，未经验收甲方擅自提前使用，由此而产生的质量及其他问题由甲方承担责任。
4、安装后，非人为因素出现的质量问题，流量计三个月之内包换，管道等燃气设施一年内保修。人为造成的问题由甲方自行负责。一年后调压柜内设施，产权归甲方，需维修、变迁、改动等，乙方按现行安装工程定额计收安装工程费，安装工程费由甲方承担，调压柜的安全管理责任同时归属甲方。
五、安全施工及双方的责任和义务：
1、甲方的责任和义务。
(2)、认真按照乙方告知的施工期间的安全注意事项办事;。
(3)、开工前搞好“三通一平”，清理水、电、路故障;。
(4)、无偿提供工程必须用的水、电及临时设施;。
(5)、无偿提供施工材料、机具的放置场地或房屋;。
(6)、制止闲杂人员进入施工现场、负责做好施工中的安全防范事故工作;。
(8)、甲方应使用国家质检合格的燃器具，特别是燃气热水器。热水器的设计位置和安装，必须请有设计、安装资质的单位安装;甲方不得擅自变更管线，否则，由此产生的安全事故由甲方自负。
(二)乙方的责任和义务。
(1)、严格按照安全操作规程施工;。
(2)、向甲方交待清楚工程施工期间的安全注意事项;。
(3)、对本单位的人员及财产安全负责;。
(4)、搞好施工现场的管理，做好施工期间的各项安全防范事故工作;。
(5)、按规范要求做好竣工资料的收集整理工作。
六、其他事项。
1、违约责任：一方违背上述条款，则视为违约，应承担另一方的全部经济损失。
2、解决纠纷方式：双方在履行本合同中如发生争议，协商不成的，可在合同签约地人民法院通过诉讼解决。
3、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。本合同一式二份，甲乙双方各持一份，经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方(签章)：代表：电话：
乙方(签章)：代表：
天然气入户安装合同
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》相关法律，法规及终身负责制遵循公平自愿的原则，依据甲方与湖北江汉良机石化集团南阳天然气利用工程项目部，所签订天然气工程安装施工合同，经双方共同商定，订立协议条款，以至共同遵守。
二、工程地址：河南南阳境内。
三、施工内容：根据施工图纸和甲方要求施工，外立管，入户，表箱，挂表，油漆，管道吹扫，试压，材料装运等所有图纸及规范内容。
四、施工安全：乙方必须严格按照国家有关法律法规和行业规范施工，滑板绳和安全绳拴挂牢固并专人检查看守。施工人员要严格按照操作规范操作，因违规操作发生安全事故由乙方承担所有法律责任和经济责任，登高人员带登高证，电焊工带特种焊工证，持证上岗，工伤意外险由乙方购买，满一年时双方各承担50%，如乙方在安全，进度，质量全部符合监理要求，保险费由甲方承担。
五、甲方责任：甲方负责施工材料申报，工程报验，材料发放工作协助乙方做好技术交底工作，根据乙方上报工程量做好报验结算工作。
六、乙方责任：负责按照工程施工内容进行施工，施工所需的一切生产工具，辅材及生产工具消耗品乙方自行承担，辅材(油漆，生料带)，工程材料领取费级材料装运费由甲乙双方各承担一半，发生浪费与丢失时，责任由乙方承担，严格按照有关规范要求施工，提供专业岗位操作证，施工中所有辅助耗材及水电费用，生活费用，住房，交通费用由乙方承担。
七、工程量及结算：根据双方商定分配给乙方户，预定户，每户施工费元。结算方式：按照甲方与乙方的结算方式，每个小区施工任务完成后，根据甲方承包合同的结算方式给乙方结算85%，三个月内验收合格结算15%。
八、其他约定：
1、甲乙双方协议签订时乙方向甲方交纳安全保证金，材料保证金元。保证金在乙方户完成后，一个月内退还。
2、乙方应文明施工，遵纪守法，不得与他人发生争吵，不得打架斗殴，不得发生盗窃行为，更不能在施工区内随意拉接电源，若发生该类事情，每次处罚五万元，情节严重者，移送司法机关处理，同时乙方五条件退场，乙方所有施工款项不予结算，同时材料保证金概不退还。
3、甲方与乙方签订合同后，乙方必须办好保险，方能进场施工，否则甲方有权不分配施工任务。乙方必须按照双方所约定的数量完成，乙方不得以任何理由中途退出施工现场，否则将不予结算所有施工款项，同时材料保证金将作为违约金概不退还。
九、本协议一式两份，材料保证金到甲方账户后签字生效，甲乙双方各执一份，未经事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议同时具备法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
天然气管道安装合同
为了明确供用双方在燃气管理安装、燃气供应和使用中权力和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《江苏省燃气管理条例》、《泗阳县城区管道天然气工程建设管理实施办法》和《泗价工[20]8号》文件等法律、法规和规章，双方经行协商一致，签订本合同，以便共同遵守。
(一)供气种类：天然气。
(二)供气地址：___城a区1-12#楼。
(一)民用管道天然气建设工程、材料费(以下简称建设费)总额：该小区面积为48323.47平方米(以房管处核定的住宅商品房销售面积为准)，每平方米22元，共计人民币1063116.34元。
(二)民用管道天然气建设工程、材料费及支付方式：该合同签订七日内，乙方预付定金零元，甲方进场施工乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付该小区建设费总额的15%计人民币159467元，甲方完成入户立管后乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付该小区建设费总额的30%计人民币318934元，完成庭院管线后乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付小区建设费总额的'45%计人民币478402元，余款106313.34元乙方依据甲方开具的工程发票在通气前付清。
(一)工程设计：乙方提供该项目所需的工程技术资料后，甲方进行燃气工程设计，并根据设计方案按乙方的工程进度要求进行施工。施工期间，乙方应为甲方提供施工方便。
(二)安装项目：该小区入户管线及庭院管网配套工程，并为乙方用户安装燃气计量表一只，表前阀、表后阀各一只，管道接至灶具使用地点(不包括用户使用的燃气灶具)。甲方在施工过程中产生的垃圾由甲方负责清理，并不得损坏乙方所建房屋的主体结构，如有损坏则由甲方负责修复。
(一)甲方的权利和义务。
1、负责该项目的全部工程的设计、安装。
2、甲方根据乙方房屋主体工程进度情况和书面通知要求，合理安排燃气施工工期。
3、甲方负责管网供气设施的维修与保养并承担由此产生的费用。
4、甲方在与入住户签订安全供气协议后调试供气。
5、负责提供一整套符合档案馆备案要求的竣工图纸和其它竣工文件。
(二)乙方的权利和义务。
1、无偿为甲方提供该项目所需的工程技术资料(电子版)以备甲方设计、施工。
2、负责该项目于其他施工单位的协调工作，并无偿提供符合进场施工条件。
3、在该项目施工期间，为甲方提供施工所用的水、电以及堆放材料场所，由此产生的费用由甲方承担。
4、按合同约定期限和比例向甲方支付建设费。
5、乙方根据工程形象进度书面通知甲方开始进场施工，甲方根据乙方的楼栋的施工进度合理安排施工。乙方没有书面通知甲方进场施工而错过进场施工时间，由此造成施工难度由乙方负责解决。
1、由于乙方不能按期提供该项目施工所需资料或不按合同约定支付款项，导致天然气建设工期延误或造成本合同无法按期执行，甲方不承担责任，由此造成的损失由乙方赔偿。
2、因甲方原因导致本合同无法按期执行的由甲方承担相应责任。
3、由于不可抗拒的因素导致本合同无法执行的，双方均不承担责任。
4、双方就本合同有关内容如发生争议，通过友好协商解决。如协商不了可以通过其他法律途径解决。
1、本合同签定10日内乙方提供工程所需的技术资料给甲方。
2、甲方自收到乙方进场施工通知后按乙方工程进度合理安排施工。
未尽事宜，按有关燃气管理规定执行。
甲方：
乙方：
日期：
安装天然气委托书
天然气是一种清洁环保的能源,随着人们生活水平的提高和环保意识的加强,目前在我国各城市天然气得到越来越多的使用。下面本站小编为大家精心整理了安装天然气。
委托书。
希望能给你带来帮助。
致：
我单位委托性别:，身份证号:到贵单位办理事宜，对受托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件,我单位均予以认可,并承担相应的法律责任.请贵单位给予协助，谢谢!
委托期限:。
委托人(盖公章):。
兹有：xxx(委托人)：身份证号码:。
委托:xxx(受托人)：身份证号码：
本人因在外地原因，不能亲自前往办理天然气开通使用事宜，特委托xxx作为我的代理人，全权代表我办理相关事项，对受托人在办理上述事项过程中所签署的相关文件,我均予以认可,并承担相应的责任。
委托期限:自签字之日起至上述事项办完为止。
委托人：xxx。
身份证号：
xxx年08月14日。
委托书。
我公司新建vvvvv燃气接入项目，现委托冯v责办理该工程天然气接入的相关事宜。
委托方：vv;。
法人代表：vv。
地址：
电话：
日期：xxx年5月25日