买卖的成交量和价格波动是市场的重要指标,也可以反映经济的活力。以下是买卖案例分析,帮助我们理解行业规律和市场趋势。
房产买卖协议书
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《天津市房地产交易管理条例》等有关法律、法规的规定,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则,经协商一致,达成如下条款:
第一条房产情况。
房屋坐落_______________________________________,位于外环线以_____________,产别_____________,结构_____________,用途__________________________,建筑面积_____________平方米,建筑层数为_____________,所在层_____________。
经双方实地查勘,房产实物状况及相关设施,符合双方约定。房屋相关设施及平面图(附件一),房屋抵押、租赁情况(附件二)。
房屋所有权证号_____________,所有权人__________________________;房屋为共有的,其他共有权人__________________________,共有权证号_____________,共有方式_____________,共有权人同意出售证明(附件三)。
土地使用权证号_____________,土地使用人_____________,土地使用面积_____________平方米,土地来源_____________,土地级别_____________,以出让方式取得土地使用权的,土地使用年限为_____________年,自_____________年_____________月_____________日至_____________年_____________月_____________日止。
房地产权证号_____________,权利人__________________________,权利为共有的,其他共有权人__________________________,共有权证号_____________,共有方式_____________,共有权人同意出售证明(附件三)。土地使用面积_____________平方米,土地来源_____________,土地级别_____________,以出让方式取得土地使用权的,土地使用年限为_____________年,自__________年_________月_________日至___________年__________月__________日止。
第二条房产价款、相关税费及交付。
房产价款为_____________元,(大写)__________________________。
贷款种类为_____________。
甲、乙双方同意由房地产交易资金监管中心对以下房产价款、相关税费实施监管:乙方首付款_____________元,申请银行贷款_____________元,契税_____________元,转让手续费_____________元,土地出让金_____________元,图纸资料费_____________元,登记费_____________元,印花税_____________元,登记费(抵押)_____________元,其他_____________元,合计_____________元,(大写)__________________________。
甲方提供收取交易资金的个人一般结算账户如下:
开户银行:______________________。
户名:__________________________。
账号:__________________________。
扣除转让手续费_____________元,印花税_____________元,非住房所有权登记费_____________元,甲方应收交易价款为_____________元,(大写)__________________________。
第三条价款交付。
乙方应自订立本协议之日起5个工作日内,将首付款、契税、转让手续费、土地出让金、图纸资料费、登记费、印花税、登记费(抵押)等,合计_____________元,(大写)__________________________,一次性存入房地产交易资金监管中心在__________________________银行设立的专用账户。
贷款银行核定的贷款额度降低的,乙方应调增首付款数额,并一次性补齐,交易资金总额不变。乙方订立借款合同时,应委托贷款银行将贷款资金全部划入房地产交易资金监管中心在__________________________银行设立的专用账户。
第四条房产交付。
房产实物状况、权利状况,符合有关规定和双方约定的,方可交付;不符合有关规定和双方约定的,不得交付。
甲方须于_________年_________月__________日前,将该房产及相关证明交付乙方。如遇不可抗力,双方约定处理方式:_______________________________________。
上述相关证明包括:_______________________________________________________________________________________。
第五条产权转移登记及其他相关设施登记。
协议订立后,甲、乙双方应在30日内,到房屋权属登记机关办理房屋所有权转移登记手续。按照有关规定,其他相关设施应办理登记的,应在规定期限内办理。
如因一方原因造成另一方未能及时办理房屋所有权转移登记、其他相关设施登记造成损失的,应依法承担违约责任。
第六条违约责任。
1.甲方逾期交付房产的,应承担违约责任如下:________________________________________________________________。
2.乙方逾期付款或不符合付款形式的,应承担违约责任如下:____________________________________________________。
3.其他约定:______________________________________________________________________________________________。
第七条产权纠纷和债权债务纠纷的约定。
甲方保证在该房产交付时,无产权纠纷和债权债务纠纷。如存在产权纠纷和债权债务纠纷,由甲方承担全部责任。
第八条争议处理。
本协议发生争议,甲、乙双方协商解决。协商不成时,按下列第______种方式处理:
1.向_____________仲裁委员会申请仲裁;
2.向人民法院提起诉讼。
第九条协议解除。
甲、乙双方约定,发生下列情况时,本协议解除:_______________________________________________________________。
本协议未尽事宜,甲、乙双方另行订立补充协议(见附件四)。
附件一至附件四均为本合同不可分割的部分,具有同等效力。
第十一条协议份数。
本协议连同附件共_____________页,一式_____________份。
第十二条协议生效。
本协议自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。当事人另有约定的,按照其约定。
委托代理人:______________委托代理人:______________。
附件一:房屋相关设施及房屋平面图。
附件二:房屋抵押、租赁情况。
附件三:房屋共有权人同意出售证明。
附件四:补充协议。
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
房产买卖协议书
第一部分协议说明。
第二部分双方的基本情况。
第三部分房屋土地情况概述。
第四部分房屋出售价格及手续。
第五部分争议的解决。
第六部分协议附件。
第七部分协议签署。
第一部分协议说明。
1.1根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规规定,在平等、自愿协商一致的基础上,甲、乙双方经协商后签字(盖章)生效。
1.2本协议一式四份,双方各持二份,且具有同等法律效力。
1.3本协议未尽事项,由甲、乙双方另行约定并签订补充协议。
第二部分双方的基本情况。
甲方(出售方):______________。
法人代表姓名:________________。
地址:________________________。
邮编:________________________。
联系电话:____________________。
传真:________________________。
乙方(购买方):______________。
法人代表姓名:________________。
地址:________________________。
邮编:________________________。
联系电话:____________________。
传真:________________________。
第三部分房屋土地情况概述。
3.1甲方自愿将座落于__________转让给乙方。乙方对甲方所要出售的房地产已做了充分了解,自愿购买该房地产。
3.2上述房产全部以现况为准,双方签订协议房产及土地交付乙方后,双方永无争议。
第四部分房屋出售价格及手续。
4.1经双方协商同意房产及土地出售价格为人民币_________万元(大写:_____________________)。
4.3甲方保证上述房产及土地产权清楚无任何纠纷,如发生产权方面的纠纷由甲方负责解决。
4.4协议签订后乙方自行办理房地产过户手续,并承担相应的过户费用。
第五部分争议的解决。
5.1本协议履行过程中如发生争议,双方应本着友好合作的精神协商解决。
5.2如争议未能于前述方式解决,在开始协商后三十(30)日内,则任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。
第六部分协议附件。
6.1乙方身份证复印件。
6.2房屋产权证。
6.3土地使用证。
6.4裁定及其他附件。
6.5房地产现状录像光盘。
第七部分协议签署。
甲方:________________________。
委托代理人签字:______________。
日期:________________________
乙方:________________________。
委托代理人签字:______________。
日期:________________________
房产买卖协议书
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的原则上,就房屋买卖事项达成以下协议书条款:
甲方(卖房人):__________身份证号码:__________。
乙方(买房人):__________身份证号码:__________。
一、甲方同意出售将自己合法拥有的位于__________的房产转让给乙方。该房屋户型为__________,建筑面积__________平方米,房屋用途为住房,权属为私产。
二、甲乙双方议定上述房屋转让价为人民币(大写:__________元整),按套计算,包括公共维修金、房屋现有设施等所有费用,甲方不得再以任何形式追加。
乙方应在本合同生效之日起日内,向甲方一次性支付购房款(人民币__________万元),由银行直接划拨给甲方指定账号。因甲方提供指定账号错误等原因造成甲方购房款无法到账的责任由甲方全部承担。乙方出具银行划拨凭证,甲方应开具收款收据或收款证明。
三、房屋交付:
在甲乙双方在场的情况下,甲方对该房屋以下项目进行交接:
1、甲方将上述房屋全部钥匙、水、电,费交清避免乙方在过后生活中发生不必要的麻烦。
2、由甲方向乙方说明可以正常使用的设备的基本情况、使用方法及注意事项。
述房屋的占有、使用、收益、处置权归乙方行使。
四、甲方须提供该房购房协议、购房发票原件等相关所有证明文件,出示本人(__________)与共有权人(__________)身份证并提供复印件各壹份并摁手印。
五、甲方承诺保证:甲方不得隐瞒与转让房产相关的重要事实,必须保证其对转让房产拥有完全的所有权,保证上述房产没有设定担保、没有权属纠纷及债权债务纠纷,保证该房屋不受他人合法追索,若发生买卖前即已存在任何纠纷或权利障碍的,概由甲方负责处理,并承担相应法律责任。甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权,保证在交易时该房屋没有经济纠纷,转让前无其他拖欠费用及法律上的障碍,该房屋所有权为合法取得,即权力无瑕疵。甲方保证其配偶、儿女和其他享有继承权的人对该房屋不再主张继承权、共同所有权和其他权利。甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利,否则一切后果由甲方自行承担。
注:甲方应在收到款项前交清一切因甲方产生的费用。乙方自交纳购房全款之日起,就享有该房屋使用权、居住权。
银行转账凭证和收据即为交易凭据,上述房屋的占有、使用、收益、处分权即时起归乙方行使,其建筑范围内的土地使用权一并并入乙方使用,甲方与此房屋再无任何关系,甲方亲属也不再享有任何与此房屋相关的财产继承权。甲方应于付款当日将该房屋房产实物全部钥匙及所有购房资料原件、合同文书等权力凭证及房屋相关的资料和物品等正式交付乙方。
六、若不能直接以乙方的名义办理房地产权证,房产所有人署名虽为甲方,但实际所有权归乙方,房产证、土地证也交由乙方留存。
七、协议生效后,甲乙双方均不得反悔,甲方不许再行转让,不得以任何形式或借口将房地产权证写成第三人或私自转让第三方。
八、违约责任。本协议一经双方签字即成立并生效,任一方违约,需向守约方支付违约金,即:
1、房款违约金为总房款的30%。(甲乙双方均适用)。
2、未尽事宜,甲乙双方友好协商解决。
九、本合同按照《中华人民共和国合同法》规定的内容履行,壹式两份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力,一经签字即产生法律效力。
十、本合同在履行中若发生争议,甲乙双方友好协商解决,协议不成,任何一方均可向所在地的人民法院起诉。
十二、本协议全文共叁页,为叁页纸正面打印。
附:甲方以负责人的态度告知乙方,甲方欠开发商伍仟元整,若以后能办证,甲方承诺给乙方伍仟元整。其他费用由乙方自行承担。
甲方:__________乙方:__________。
(摁手印)(摁手印)。
身份证号:__________身份证号:__________。
联系电话:__________联系电话:__________。
地址:__________地址:__________。
日期:__________日期:__________
房产买卖协议书
一、甲方同意出售甲方所有的位于户的房产给乙方。该房屋户型为二室二厅一卫一厨,建筑面积平方米,房屋用途为住房,权属为私产,房地产权证号为____________________。未曾装修。本房产因暂无房地产权证,其平方面积按套计算,将来《房地产权证》证载面积中存在误差,若开发商不予追究,甲乙互不追究,其成交价不变。若开发商就实际面积提出补退,房屋实际面积大于购房合同面积,由乙方按购房合同原价支付,房屋实际面积小于购房合同面积,开发商退款经甲方退于乙方。
二、甲方须提供该房集资建房协议、购房发票原件等相关所有证明文件,出示本人_________与共有权人_________身份证并提供复印件各壹份。
三、甲方承诺保证:甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权,保证在交易时该房屋没有产权纠纷,转让前无其他拖欠费用及法律上的障碍,该房屋所有权为合法取得,即权力无瑕疵。甲方保证其丈夫、儿女和其他享有继承权的人对该房屋不主张继承权、共同所有权和其他权利。甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利,否则一切后果由甲方自行承担。
四、由于现实原因,本小区房产暂未办理房地产权证,乙方对此情况了解且自愿购买该房,经双方协商,在政策容许的情况下,由开发商(林业局)为职工办理房屋产权证时甲方应直接以乙方名义报送相关资料,甲方负责配合乙方提交办理内部房屋转让所需的相关资料。在为乙方办理房地产权证过程中,需缴纳的一切费用均由乙方自行承担,与甲方无关,若仍需甲方到场配合办理,甲方必须在限定时间范围内到场配合办理,不得延误。若政策不容许以乙方名义直接办理,只能暂以甲方名义办理房地产权证的情况下,房地产权证办理过程中,需缴纳的一切费用由甲方自行承担。
五、若不能直接以乙方的名义办理房地产权证,房产所有人署名虽为甲方,但实际所有权归乙方,房产证、土地证也交由乙方留存。待房屋容许过户的第一时间或乙方要求过户的第一时间,甲方积极配合乙方将房屋所有人更改为乙方及其共有人,过户所需购房税费由乙方承担。
六、协议生效后,甲乙双方均不得反悔,甲方不许再行转让,不得以任何形式或借口将房地产权证写成第三人或私自转让第三方。
七、未尽事宜,甲乙双方友好协商解决。
八、违约责任。本协议一经双方签字即成立并生效,任一方违约,需向守约方支付违约金,违约金为房款的20%。
九、本合同按照《民法典》规定的内容履行,一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力,一经签字即产生法律效力。
十、本合同在履行中若发生争议,甲乙双方友好协商解决,协议不成,任何一方均可向房地产所在地的人民法院起诉。
十一、本“房屋买卖协议书”永久有效。
十二、本协议全文共叁页,为两页纸正反两面打印。
房产买卖协议书
3.1甲方自愿将座落于__________转让给乙方。乙方对甲方所要出售的房地产已做了充分了解,自愿购买该房地产。
3.2上述房产全部以现况为准,双方签订协议房产及土地交付乙方后,双方永无争议。
第四部分房屋出售价格及手续。
4.1经双方协商同意房产及土地出售价格为人民币_________万元(大写:_____________________)。
4.2本协议签订时乙方应将购房款一次性交付甲方,甲方同时向乙方交付房屋产权证、土地使用证及相关手续。
4.3甲方保证上述房产及土地产权清楚无任何纠纷,如发生产权方面的纠纷由甲方负责解决。
4.4协议签订后乙方自行办理房地产过户手续,并承担相应的过户费用。
第五部分争议的解决。
5.1本协议履行过程中如发生争议,双方应本着友好合作的精神协商解决。
5.2如争议未能于前述方式解决,在开始协商后三十(30)日内,则任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。
第六部分协议附件。
6.1乙方身份证复印件。
6.2房屋产权证。
6.3土地使用证。
6.4裁定及其他附件。
6.5房地产现状录像光盘。
第七部分协议签署。
甲方:________________________。
乙方:________________________。
日期:________________________
房产买卖协议书
出卖人(甲方)。
(个人)姓名:国籍:身份证(护照)号码证(护照)号码:
(法人或其他组织)名称:法定代表人:
地址:营业执照号码:
邮政编码:联系电话:
委托代理人:
(个人)姓名:国籍:身份证(护照)号码证(护照)号码:
(法人或其他组织)名称:法定代表人:
地址:营业执照号码:
邮政编码:联系电话:买受人(乙方)。
(个人)姓名:国籍:身份证(护照)号码证(护照)号码:
(法人或其他组织)名称:法定代表人:
地址:营业执照号码:
邮政编码:联系电话:
委托代理人:
(个人)姓名:国籍:身份证(护照)号码证(护照)号码:
(法人或其他组织)名称:法定代表人:
地址:营业执照号码:
邮政编码:联系电话:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则,经协商一致,达成如下条款:
第一条房地产情况该房屋坐落,产别,结构,建筑面积平方米。房屋所有权证号,所有权人;房屋为共有的,其他共有权人,共有权证号,共有方式,共有权人同意出售证明见附件三。
该房屋土地使用权证号,土地使用面积平方米,土地来源。以出让方式取得土地使用权的,土地使用年限为年,自至止。
经双方实地查勘,房产实物状况及相关设施,符合双方约定。
房屋相关设施及平面图见附件一。房屋抵押、租赁情况见附件二。
第二条房地产价款、其他价款及交付。
房产价款为元(币种:),计(大写),
其他价款为元(币种:),计(大写)。
乙方付款形式、付款时间为:
第三条房产交付。
房产实物状况、权利状况,符合有关规定和双方约定的,方可交付;不符合有关规定和双方约定的,不得交付。
甲方须于前,将该房产及相关证明交付乙方。如遇不可抗力,双方约定处理方式:上述相关证明包括:
第四条产权转移登记及其他相关设施登记。
协议订立后,甲乙双方应在30日内,到房屋所有权登记机关办理房屋所有权转移登记手续。
按照有关规定,其他相关设施应办理登记的,应在规定期限内办理。
如因一方原因造成另一方未能及时办理房屋所有权转移登记、其他相关设施登记造成损失的,应依法承担违约责任。
第五条违约责任。
1、甲方逾期交付房产的,应承担违约责任如下:
2、乙方逾期付款或不符合付款形式的,应承担违约责任如下:
3、其他约定。
第六条产权纠纷和债权债务纠纷的约定。
甲方保证在该房产交付时,无产权纠纷和债权债务纠纷。如存在产权纠纷和债权债务纠纷,由甲方承担全部责任。
第七条争议处理。
本协议发生争议,甲乙双方协商解决。协商不成时,按下列第种方式处理:
1、向仲裁委员会申请仲裁;
2、向人民法院提起诉讼。
第八条协议附件。
本协议未尽事宜,甲乙双方另行订立补充协议(见附件四)附件一至附件四均为本协议不可分割的部分,具有同等法律效力。
本协议连同附件共页,一式份。
第十条协议生效。
本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效。当事人另有约定的,按照其约定。
甲方:乙方:
年月日年月日。
委托代理人:委托代理人:
年月日年月日。
附件:(略)。
房产买卖协议书
甲方:
证件号码:
乙方:
证件号码:
就乙方购买甲方所有座落于市路号室(下称“该物业”)事宜,经过平等协商,甲、乙双方达成了一致意见,于年月日签订了《上海市房地产买卖合同》下称(“买卖合同”。)。
现甲、乙双方在平等自愿的基础上,就上述房屋买卖事宜达成补充协议如下:
一、甲、乙双方确认买卖合同约定的房价款不包括该物业内的附属万元,合设施、设备及室内装饰的价格(实际成交价为人民币同价为人民币万元)。
二、甲、乙双方同意该物业内的附属设施、设备及室内装饰的转让价为人民币元(大写:元整)乙方应当在签订买卖,合同当日直接支付给甲方,甲方收到该转让价后应向乙方出具书面收款凭证,乙方放弃索取该转让价发票的权利。
三、若乙方未能支付上述转让价的,则甲方有权解除本协议和买卖合同,且乙方应当承担买卖合同约定的违约责任;若甲方收到上述转让价后违反买卖合同约定的,则乙方有权解除本协议和买卖合同,且甲方除应当承担买卖合同约定的违约责任外,还需无条件返还乙方已经支付的上述转让价。
四、本协议与买卖合同约定不相一致的,以本协议为准,本协议未对买卖合同作出变更的,继续以买卖合同为准。
五、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。本协议自甲、乙双方签署之日起生效。
甲方:乙方:
日期:日期:
延伸阅读:
1.售楼书和相关广告内容:售楼书和其他相关广告内容也是要写进补充协议里去的,这是维护购房者合法权益的一个很重要的方式。
2.权证办理的时间:合同中应该明确房屋所有权证办理的时间。因为购销合同里通常没有说多长时间把产权证办下来,这通常在补充条款里约定。
3.按揭办不下来的责任:在购房事宜中有很多问题我们会忽略掉。因此,自己的权益得不到保障。在补充条款里面一定要明确按揭办不下来的话,双方的责任。现在买房通常需要按揭,确实有的情况下按揭没有办下来,没有办下来的原因比较复杂,有购房者的原因,也可能有房地产开发商的原因,甚至也有一些是银行方面的原因,也有一些是综合的。要明确,如果按揭办不下来,双方各自的责任是什么。
4.公摊建筑面积的规定:明确关于公摊建筑面积。现在面积争议最多的就是公用面积的分摊问题,而且有些开发商经常在公摊上做文章,所以要和开发商约定清楚,不仅要有一个笼统的公摊面积的数字,而且要约定公摊的是哪一部分,要确定公摊的位置。现在有很多赠与这个,赠与那个,实际上有的时候是公用的面积。
5.合同中要明确装修标准:以后逐渐的房地产开发项目是精装修,那么就必须对装修的标准明确。比如说装修的标准不要笼统的想使用进口材料、高级材料等这种不明确、含糊的表述,一定要明确使用什么品牌,甚至包括颜色等。
补充说明:
买房子的时候签订的合同要盖有开发商印章,同时,口头承诺也要写入补充协议中,避免过后商家不承认,自己无法维权。
车位买卖协议书
合同当事人:
出卖方(甲方):
买受方(乙方):
证件号:
证件号:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人面共和国城市房地产管理法》及省有关法规、规章的相关鬼的那个,甲、乙双方在自愿、公平、诚实信用的基础上,就地下车位买卖事项达成如下协议,以资共同遵守。
甲乙双方通过(房地产居间人),将甲方拥有的该车位的使用权出让给乙方。
甲方出卖位(以下简称该车位)位于:____________。车位号:____________,用途为:____________,该车位的`使用权年限原则以土地使用权年限为准,如遇国家及省、市政策调整,按新调整政策执行。
甲方与乙方约定按照“个”计算该车位价款,该车位总价款为人民币____________元(大写____________元整),中介费为人民币____________元,由乙方承担。
本合同签订之时由乙方一次性将购车位款支付给甲方;甲方承诺即日起,将地下停车位交用昂使用,甲方将其与绿城房地产公司签订的车位购置协议及发票复印件交由乙方保管,所有权益由乙方享受。若合同签订之后,由于本地方政策的调整,可以做车位产权证,该费用全部由乙方承担。
1、乙方对所购置的地下车位,依法拥有独立的占有、使用、收益和处分权。如以上价格上涨与甲方无关。
2、乙方购买该车位仅作停机动车使用,不得擅自改变该车位的用途,并遵守有关物业管理规定,乙方自行承担该停车位物业管理的有关费用。
本合同一经签订对双方均有约束力。任何一方不得擅自解除本合同,若乙方解除合同,守约方有权要求违约方支付违约金,该违约金为本合同总价款的10%。
甲方(盖章):
联系电话:
联系地址:
乙方(盖章):
居间人:
联系电话:
经办人:
甲方代理人(签章):
乙方代理人(签章):
联系电话:
联系地址:
______年______月______日。
车位买卖协议书
卖方:(简称甲方)。
身份证号码:
买方:(简称乙方)。
身份证号码:
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规之规定,甲乙双方在平等.自愿.协商一致的基础上,就乙方向甲方购买车位(库)签定本合同,以资共同信守执行。
第一条、乙方同意购买甲方拥有的坐落在市区,车位面积为平米,(号)。
第二条、上述的交易价格为:单价:人民币元/平方米,总价人民币元整。本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币元整,作为购买定金。
第三条、甲乙双方同意以一次性付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付全额车位款(含定金)人民币拾万仟佰拾元整给甲方。
第四条、甲方应于收到乙方全款之日起天内将交易的车位全部交付给乙方使用,并保证各个部位功能完好,在交付当日将物业管理费,管理费.及其它等费用结清。
第五条、税费分担:甲乙双方应遵守国家房地产政策.法规,并按规定交纳办理产权过户手续所需交纳的税费。
第六条、违约责任。
1.若一方未履行本合同规定,另一方有权单方面解除本合同。
2.如甲方违约,应双倍返还乙方已付的定金,并承担所发生的各项费用及承担相应的法律责任。
3.如乙方违约,所付定金不予退还,并承担所发生的各项费用及承担相应的法律责任。
第七条、甲方保证所售该套车位产权清楚,无纠纷,未设定任何他项权利。
第八条、本合同一式三份。甲方产权人壹份,乙方壹份,房地产部门壹份。
第九条、本合同在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。
第十条、本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。
出卖方(甲方):
身份证号码:
电话:
日期:年月日
购买方(乙方):
身份证号码:
电话:
日期:年月日
车位买卖协议书
甲方(卖方):身份证号:
乙方(买方):身份证号:
根据有关法律、法规之规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就转让汽车车位达成如下协议:
一、乙方自愿向甲方购买汽车车位。甲方确保上述车位产权清晰,没有经济和民事纠纷。
二、甲、乙双方同意将第一条商定的汽车车位一次性定价为人民币(大写:整)。(此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费)。
三、乙方在签订本合约一天内一次性付清汽车位使用费共计人民币元。甲方收到乙方车位转让金后,原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益(占有、使用、收益、处分的权利)已经全部转移到乙方,甲方无权另行处置该车库。
四、在国家政策允许的`情况下,乙方对所受让的车位拥有法律法规规定的权利和使用年限。
五、本协议在履行中发生的任何争议,双方均应通过协商解决,协商不成,提交法院裁决。因解决本协议争议产生的费用,包括但不限于保全费、诉讼费、律师费,由败诉方承担。
六、本合约经双方签字盖章后立即生效。本合约一式两份,甲方一份,乙方一份,效力等同。
七、本协议更改无效。
甲方:
乙方:
车位买卖协议书
甲方(出售方):
乙方(购买方):
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。
一、买受人所购的基本情况:
乙方所购车位(库)位于"名流时代广场"第____号单位。该车库套内面积约为____平方米。
二、计价方式与价款
双方约定按套计算该车位(库)总价款为(人民币) _____元整。
三、付款方式
买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款,即人民币_____元整。
四、交付期限
出卖人应当在_____年_____月_____日前,按有关规定,该车库经验收合格,并符合本合同规定的条件,交付买受人使用。
如遇下列特殊原因,除双方同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期:
1、遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起之十日内告之买受人的,如地震、水灾等;
2、遭遇非技术所能解决的问题,且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;
3、遭遇不能克服的客观原因,且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;
五、出卖人延期交房的违约责任
除本合同第四条规定的特殊情况外,出卖人未能按规定时间交付使用,按以下方式处理;
1、逾期时间,分别处理(不作累加)
(2)逾期超过三十日,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人在三十天内退还全部已付款,并按百分之二的总价款向买受人支付违约金;买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金。
六、交接
车库达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。
买受人在接到交房通知七日内办理结算和交房手续,否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的违约金和看管费。逾期三十天,出卖人有权按买受人违约而终止合同,买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金,该房另行出售。
七、其他
买受人使用期间不得擅自改变该车位(库)的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变与该车位(库)有关联的公共部位和设施的使用性质。
八、争议
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第种方式解决:
1、提交黄岛仲裁委员会仲裁。
2、向人民法院起诉。
九、本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
十、本合同一式肆份,具有同等法律效力,合同持有情况如下:出卖人贰份,买受人贰份。
十一、本合同自双方签订之日起生效。
十二、附件:车库平面图
出卖人(签章):
买受人(签章):
_____年_____月_____日
车位买卖协议书
出卖人:
买受人:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律法规的规定,买卖双方在平等自愿的基础上经过充分协商,就双方签订的《产品买卖合同》(合同编号:)做出如下补充协议:
1、出卖人对该设备实行终身维修服务;质保期后设备发生故障需要出卖人技术人员到场解决时,在收到买受人故障的4小时内,派出合格的技术人员前往设备所在地进行维修和故障排除,买受人应为此支付合理费用(服务费、配件成本费用)。
2、验货地点:出卖人办理运输,在买受人指定地点验货。产品验收过程中,买受人的签字仅对产品的数量及完整外观表示认可,并不代表对出卖人提供产品质量的认可;如在检查过程中或之后发现出卖人提供的设备与合同的约定有不符之处,买受人有权向出卖人提出索赔。
3、在产品质量保修期内,出卖人派出维修技术人员支出的所有费用(包含但不限于食宿费、交通费),由出卖人承担;超过产品质量保修期或者保修期内因买受人非正常使用造成的损坏由买受人承担相应费用。
4、出卖人在设备安装交付使用前,所有相应风险(包括设备的灭失、损毁、事故致人伤亡)均由出卖人承担;交付使用后由买受人自行承担。
5、由出卖人负责装车,设备到达买受人指定地点后买受人协助卸车,运输费用由出卖人承担。
6、设备在交货时出卖人应随机提供详细的安装手册、操作和维护手册、使用和保养说明书、易损配件目录等一切与该设备的安装、维修、保养有关的技术图纸及产品合格证等文字资料。
7、付款方式:合同签字生效后10个工作日内,买受人支付出卖人计万元人民币;机械设备安装调试合格并交付使用后3个工作日内,支付出卖人计万元人民币;剩余价款仟元,作为设备的质保金,在设备保质期届满后,如无质量问题,买受人向出卖人付清余款。
出卖人:
买受人:
日期:
车位买卖协议书
乙方(买受方):________。
甲方有座落于_________。
并保证属于个人所用的合法财产,本人具有独立的处份权,甲、乙双方在平等自愿的基础上,就买卖这一车位达成如下协议:
1、车位价款人民币_______万元(_______)整,乙方在签订此协议时一次性支付。
2、双方在签订协议时未办理过户手续,因此乙方要求甲方协助办理车位过户手续时甲方负责有协助的义务。
3、虽然现在双方未办理更名过户手续,但该车位所有权双方同意转移给乙方,乙方对该车位享有完全的占有、使用、收益、处分的权利。
4、甲方在更名过户之前,不得再将对该车位进行处份(包括抵押、买卖),由此给乙方造成的损失负有赔偿义务(包括直接与间接损失)。
5、在乙方要求甲方办理过户时,甲方不得以车位升值或显失公平或其他理由要求解除合同。
6、在双方签订此协议后,因该车位产生的一切权益都归乙方所用,与甲方无关。
7、甲方应将与车位有关的一切证照交付给乙方,在乙方需以该车位设定权利义务时,甲方应予协助办理。
8、甲方法定车位手续证照下来时应第一时间交由乙方办理过户手续,如因甲方的原因导致合同解除,乙方的损失由甲方按照相关法律法规提请法院裁决。
9、此协议一式两份,自签字之日起生效,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:(盖章)________乙方:(盖章)_________。
____年___月___日____年___月___日。
车位买卖协议书
甲方(出卖人):
乙方(买受人):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定,乙方已对甲方的'黄金?涪畔的地下停车位作了充分了解,现决定购买该地下停车位,并经双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上达成如下协议:
一、甲方开发建设的_____,土地使用权以_____方式取得,土地使用年限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
乙方购买甲方开发的黄金?涪畔地下停车位_____号,面积_____平方米,设计用途为停车位。该车位的使用权年限原则以土地使用权年限为准,如遇国家及省、市政策调整,按新调整政策执行。该车位平面图见附件。
二、计价方式和价款
甲方与乙方约定按照“个”计算该车位价款,该车位总价款为人民币_____元(大写:____________元整)。
三、付款方式及期限
乙方采取一次性付款方式付款:
四、甲方承诺应当在_____年_____月_____日前,将地下停车位交乙方使用。
五、乙方自行承担该停车位物业管理的有关费用。
六、本协议所列买受方通讯地址、联系电话均为准确的,若有变更,乙方应及时以书面形式通知甲方,否则造成的延误,责任均由乙方承担。
七、本协议一式_____份,甲方_____份,乙方_____份,自双方签字后生效。
甲方:
乙方:
_____年_____月_____日